招标合同包括哪些内容（招标文件的合同条款及格式）
合同的签订不能背离招投标文件所载的实质性内容或者再行签订背离合同实质性内容的其他协议。实质性内容指招标文件和投标文件所确定的基本内容包括招标方对招标文件的澄清、修改、补充等内容。主要指工程价款、投标方案、工程工期、质量标准等，否则应承担法律责任。
应特别注意合同中专用条款的约定。建设工程合同一般分为通用条款和专用条款，通用条款是指适宜于所有的招投标建设工程的条款，属于格式条款，专用条款是指仅适用于具体工程建设，由当事人双方约定的条款，高质量的合同主要体现在专用条款的约定上，专用条款越细化、越准确越好。其中最重要的需注意几点是：
一、发包方、承包方为工程施工创造条件和创造环境的权利和义务分担的约定。我国一般在合同中约定由承包人承担，其费用则由发包方承担；承包方的主要工作为负责施工场地周围地下管线和邻近物、构筑物、文物、古树名木的保护，但费用由建设方承担等。
二、合同价款的约定。合同价款的方式有三种：固定价格、可调价格、成本加酬金价格，采用哪一种价格方法由双方协商确定，若采用固定价格则应有合同价款包括的风险范围。
三、合同工期的约定。主要是约定除因发包人、监理工程师的原因和设计原因，停电、停水、停气及不可抗力原因造成的出现工期顺延以外的具体情形，如有人为的阻挠施工、非由于施工人的原因，设备、机械的突然损坏等，此等情形方可顺延。
四、隐蔽工程和中间验收 。应约定中间验收的具体部位及验收的具体方式方法、验收程序、验收要求等。
五、材料、设备供应的约定。应详细约定如由发包人负责材料和设备时的责任承担或由承包人负责供应时的责任承担。一般地说，发包人负责供应时责任要重于承包人，但发包人得到的好处是可以节约工程造价，对此，发包人享有选择权。
六、工程分包的约定。双方应约定要分包的具体工程名称和承担分包工程的具体施工单位 ，最好再约定就分包工程三方签订单独合同。
七、违约责任的约定。对违约金的约定要符合法律规定，不能过分高于或低于一方违约给对方造成的损失；此外，还应约定违约损失的范围，特别是可得利益的损失的范围。
八、解决纠纷方式的约定。可约定协商、仲裁、诉讼三种方式，协商不成的，可以提交仲裁或诉讼，但不能在合同中同时约定既可仲裁又可诉讼，只能约定二者之一。
相关推荐：
知识延伸
醉酒驾驶致人死亡怎么处理（酒后驾车事故案例及分析）
酒驾撞死人判多久，要根据犯罪情节轻重而论，但是撞死人需要承担的刑事处罚和行政处罚是逃不掉的。酒驾是非常严重且违法的行为，但是总有一些人抱着侥幸心理明知故犯，结果出了事故后又后悔莫及。
酒驾撞死人怎么判刑？
根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
1、酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
2、无驾驶资格驾驶机动车辆的；
3、明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
4、明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
5、严重超载驾驶的；
而交通肇事罪量刑标准为：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
行政处罚
醉酒驾驶除了需要受到刑事处罚以外，还要受到相应的行政处罚。据《道路交通安全法显示》，醉驾理应吊销机动车驾驶证，并且5年内不得重新取得驾驶证。但由于发生交通事故并致人死亡，因此终身都不能重新申领驾驶证。
案例重温
1、2013年，上海白领刘某和朋友在KTV通宵玩了一宿，然后醉酒驾驶，途中不胜酒力，驶入相向车道与骑电动车的沈某等三人发生碰撞，至一人死亡，一人重伤。
经公安人员侦查后，刘某被认定为醉酒驾驶，需承担事故所有责任。因积极与受害者协商调解，并支付各类赔偿近百万元，因此从轻发落。判处有期徒刑1年，缓刑2年。
2、岁末年初，聚餐聚会越来越多，宴会上难以避免会喝酒，酒驾行为从而增多，接下来我们通过视频来了解一下。
版权保护: 【本文标题和链接】招标合同包括哪些内容（招标文件的合同条款及格式） http://www.youmengdaxiazuofa.net/falv/20240104181511.html
- 全部评论（0）
